在平时的工作学习中，我们总少不了进行合同范本写作的机会，想写好合同范本类型的文章，不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《实用销售合同5篇(销售合同管理台账)》，希望对你的范文写作有所帮助。
下面是好范文小编分享的实用销售合同5篇(销售合同管理台账)，供大家参考。
实用销售合同1
合同编号： WN20110509
签约日期： 20xx 年月 日
甲方：
地址： 邮政编码： 电话： 9 乙方：
地址： 邮政编码：电话： 传 真：
根据《中华人民共和国经济合同法》和有关行政法规规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买 投影机 事签订本合同，主要内容如下：
一、 设备名称、数量、价格
货币单位：人民币元
传 真：
二、交货日期：
甲方通知乙方后 1天内。
三、保修和服务：按国家三包执行。
四、付款方式： 货到付款。
五、争议的解决：
1、 因执行本合同或其相关事项所致的一切争议分歧，合同双方应本着相互信任的原则通过友好协商加以解决。若各方不能达成协议，则该争议或分歧应提交仲裁机构或上诉至人民法院解决。
2、 无论是提交至仲裁机构或人民法院，一旦仲裁裁决或法院判决产生，都是终局的，对双方均有约束力，双方应遵照执行。
3、 争议的期间各方应继续执行合同的非争议部分。
4、 仲裁或上诉费用由败方负担。
六、合同的更改：
合同生效后，任何一方需要更改条款，必须以书面方式通知对方，在得到对方的书面许可后更改方可生效。任一方接到对方要求更改的书面通知后三个工作日内未答复，视同接受更改要求。
七、其它：
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同样的法律效力。
甲方名称：乙方名称：有限公司 代表签字： 代表签字： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号：
实用销售合同2
甲方：
乙方
甲方委托乙方对苗木基地的苗木进行种植。经双方商定，签订如下合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
种植范围; ，约35亩
工程期限：本工程工期为壹个月，
二 承包形式
本工程采用包工包料护管理的形式由乙方组织施工。
三、组成合同的文件：
合同文件应能相互解释、互为说明，其组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、图纸
3、工程量清单
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四 苗木规格价格及合同总价
五 质量标准及质量保证
1. 乙方在施工过程中，所用绿化材料应符合指定的品种和规格
2. 乙方工程竣工验收后一年绿化的养护管理，苗木成活率保证达到100%
六 付款方式
1、本合同采用固定综合单价方式
2、工程付款：
双方约定的工程款支付的方式和时间：
（1） 本合同签订后由甲方预付30万作为预付款，于20xx年11月23日之
前付清。
（2） 施工完毕支付至工程总价的90%
（3） 结算总价的10%将作为工程养护金，质保金完工后壹年内一次性付清
七 甲、乙双方责任
1.甲方负责提供临时用房，提供水电，保证施工正常运行；
2.甲方协调、处理施工中发生的不可预见问题
3. 乙方负责按进度施工，工程量变更向甲方通报情况，按甲方的总体安排如期优质量完成工程任务；
4. 乙方负责派项目经理对工程实施全面负责。
八 违约责任
（一），甲方违约责任：
1．甲方不按时支付工程预付款,导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
2．甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
本合同履行中发生上述情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约对承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
（二）承包人违约承担的违约责任：
1,因发包人原因或发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。因施工单位原因延误总工期每延迟一天罚款500元.
2,工程质量达不到招标文件要求，施工单位须无偿返工直至达到合格。
九 合同生效
双方约定合同副本份数： 份，甲乙双方各 _份。
合同订立时间：20xx年 __月__ 日
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字盖章后生效
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：日期： 日期：
实用销售合同3
需方(甲方)：
供方(乙方)：
合同签订地点:__ _____ 合同签订日期: 年 月 日
根据《中华人民共和国经济合同法》规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、销售产品数量及款项：
二、交易方式为：甲方于合同签订日内(即月日前)，预付全部货款的 %作为订金给乙方，即人民币 拾元，其余 的货款，即人民币元，甲方于发货前(即月乙方，乙方在收到货款后于 月 日将货发出;乙方迟发货1日(24小时)将付全部货款的 %作为罚金给甲方。乙方并不承担因此造成甲方的任何间接损失。但因甲方付款等其它原因造成的发货延迟，乙方不承担任何责任。
三、货物如在运输途中出现损坏，乙方有义务帮助甲方调换相同货物，运输等相关费用由甲方承担;如确因产品本身质量问题，乙方负责调换相同质量合格的货物给甲方，运输及相关费用由乙方承担，但乙方不承担因此造成甲方的其它间接损失。
四、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。任何一方未经协商单方终止合同，需向另一方支付全部交易额50%作为补偿(天灾、战争等不可抗力情况下除外)。
五、本合同在执行期间，任何一方违约，由双方协商解决;协商无法解决的，向乙方所在地人民法院起诉，按《中华人民共和国经济合同法》有关规定处理。 本合同一式两份，双方各执一份，具备同等法律效力;本合同有效期自签订之日起至交易完成钱货两讫日止。
甲 方： 工商注册号： 法人代表： 代 表：(签字) 电话(传真)：
乙 方： 工商注册号： 法人代表： 代 表：(签字) 电话(传真)：
年月日：
实用销售合同4
数量条款的基本内容是规定交货的数量和计算单位。
通常使用的 有下列几种：
（1）按重量：克、公斤、公吨、长吨、短吨、磅、克拉
（2）按个数：件、双、套、打、罗、令、卷
（3）按长度：米、英尺、码
（4）按面积：平方米、平方英尺、平方码
（5）按体积：立方米、立方英尺、立方码
（6）按容积：公升、加仑、夸特
按重量计算的货物包括重量的计算方法，如毛重、净重、公重等。鉴于某些商品，如农副产品和工矿产品，因本身特性和自然条件的影响，或者受包装和运输工具的限制，实际交货数量往往不易符合原定交货数量。为了避免争议，买卖双方还常在合同数量条款中订明交货数量的机动幅度。国际货物买卖合同中规定机动幅度有两种具体方法：一是溢短装，二是“约”量。
一、溢短装条款（More or less Clause）
即在买卖合同中的数量条款中明确可以增减的百分比，但增减幅度以不超过数量的百分比为限。例如，100 000码，卖方可溢装或短装5%（100 000yds 5% more or less at Seller’s option）。这样，卖方交货时就比较灵活，只要在100 000码5%上下幅度范围内，都可以对外交货，而无需硬凑100 000码。为硬凑合合同规定的绝对数量，有时可能会出现包装不成整件的情况，从而对买卖双方收交货都不利，溢短装条款也可用“增加或减少”（Plus or minus）或用±符号代替。溢短装条款一般规定由卖方决定，是溢装还是短装，即卖方选择（At Seller’s option）。但是在由买方派船装运的情况下，为了便于适应船的装载能力，也可规定“由买方决定”（At buyer’s option）。如在FOB合同中，国外买方往往要求，在机动幅度内，由他们决定多装或少装的数量。在特殊的情况下，某些散装货可由船方选择。
二、约量（About Circa, Approximate）
即在交货数量前加“约”字的规定机动幅度方式。这样，也可使具体交货数量有适当的机动，可以多交或少交约定数量的一定的百分比。但国际上对“约”字的规定机动幅度方式。这样，也可使具体交货数量有适当的机动，可以多次或少交约定数量的一定的百分比。但国际上对“约”字的含义解释不一，有的解释为2.5%，有的解释为5%。《跟单信用证统一惯例》（国际商会“600”出版物）则认为，凡“约”、“大约”或类似意义的词语用于信用证金额或信用证所列数量或单价时，应解释为允许对有关金额或数量或单价有不超过10%的增减幅度。不同的解释和理解容易引起纠纷，为此，在使用“约”量时，双方应先取得一致的理解，并达成书面协议，通常可以在一般交易条件中列明。一般而言，还是在数量条款中明确规定溢短装幅度为宜，昼避免使用“约”量条款。数量条款无论是确定具体数量，还是规定机动幅度，对买卖双方交接货都是构成履行合同的依据。是否履行数量条款的约定条件有两种，一种是以装船重量为准，一种是以到岸重量计算。对某些受自然影响大、运输时间长、易损耗的货物，还需确定履行数量条款的约定时间。
在数量机动幅度范围内，多装或少装物，一般仍按合同规定的价格计算，即多交多收。但是，对于价格波动频繁、幅度较大的大宗商品，为了防止掌握溢短装条款选择权的一方，利用机动幅度故意增加或减少数量以取得额外收益，也可以规定增减部分按装运时某种市场价格计算。按照国际惯例，合同中如未对溢短装部分规定作价办法，溢短装部分应按照合同的价格结算。
注意事项
(一)正确掌握成交货物的数量
1．对于出口商品数量的掌握，应考虑以下4点：
(1)国外市场的供求情况。
要正确运用市场供求变化规律，按照国外市场实际需要合理确定成交量，以保证我国出口商品卖得适当的价钱，对于我主销市场和常年稳定供货的地区与客商，应经常保持一定的成交量，防止因成交量过小，或供应不及时，使国外竞争者乘虚而入，使我们失去原来的市场和客户。
(2)国内货源情况。在有生产能力和货源充足的情况下，可适当扩大成交量。反之，则不应盲目成交，以免给生产企业和履行合同带来困难。
(3)国际市场的价格动态。当价格看跌时，应多成交，快脱手；价格看涨时，不宜急于大量成交，应争取在有利时机出售。
(4)国外客户的.资信状况和经营能力，对资信情况不了解和资信欠佳客户，不宜轻易签订成交数量较大的合同，对小客户也要适当控制成交数量，而大客户成交数量过小，将缺少吸引力。总之要根据客户的具体情况确定适当的成交数量。
(二)数量条款的各项内容应订的明确具体
在数量条款中，对计量单位的规定，以'吨'计量时，要订明是长吨、短吨还是公吨；以罗为单位时，要注名每'罗'的打数，力求避免使用含糊不清和笼统的字句，以免引起争议。对于'溢短装'和'约'量必须在合同中订明增减或伸缩幅度的具体百分比。
实用销售合同5
甲方：
乙方：
为了更好地开拓甲方销售市场，在甲、乙双方互惠互利的基础上，经双方协商签订本协议。具体内容如下：
一、甲方招聘乙方为承包制业务员（非甲方员工，双方不存在劳动关系）。
二、承包期限范围：自_____年___月____日起至_____年____月____日止，共 ___年。承包范围：________区域。
三、出售价格：按双方确认的甲方统一价执行。
四、任务指标及考核
经公司对市场充分调研签订全年完成公司指定的指标万。并分解到月任务为以下分解表。连续_____个月完不成指标，甲方有权单方面取消合同。
务给予 %的提成，（此提成不含给予客户的支持返利，及奖盖。）完成任务额外奖励。
五、双方权利和义务
（一）甲方：
1、甲方收取乙方承包保证金___________元
2、甲方必须向乙方提供合格产品（按甲方执行的质量标准）；
3、统一价必须合理，与其他销售业务承包人相同；
3、甲方接到要货通知后，____天内负责将乙方所需的产品送到乙方指定地点，运费由_____承担；
5、甲方在明确知道乙方销售地域（指县级市区及乡镇）设有销售点的，不得再另行发相同货物销售到该地域。
6、甲方负责给乙方提供相关货物发票，费用由乙方承担。
（二）乙方：
1、乙方必须严格按照双方确定的统一价执行；
2、按照先付款后发货执行；
3、乙方要货必须发书面通知给甲方；
4、营销策略由乙方自定，由甲方知道协助，不得转包。
5、未经甲方同意，乙方不允许在授权范围外销售，否则视为窜货。
六、甲方运往乙方指定地点的货物，按买卖关系处理。如确因产品质量问题或滞销产品，甲方同意退货或更换产品。三个月内有效期
七、违约责任
甲乙双方如有违约，按合同法有关规定解决，违约方应当承担违约金为签订任务数总额的10%。
八、争议的解决方式
因本协议发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，向甲方所在地法院起诉解决。
九、双方约定的其他事项
双方未尽事项协商解决。
十、本协议自签字起生效。协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人：（盖章）
年 月 日
（附身份证复印件） 年 月 日