热门标签最近更新文档搜索存到桌面欢迎您访问好范文,请记住我们的网址 www.hfanwen.com

当前位置:首页 > 合同范本 > 内容页

有关安装承包合同7篇(承接安装合同)

分类:合同范本发表于 2023-07-29 16:35阅读数:0

在平时的工作学习中,我们总少不了进行合同范本写作的机会,想写好合同范本类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《有关安装承包合同7篇(承接安装合同)》,希望对你的范文写作有所帮助。

下面是好范文小编分享的有关安装承包合同7篇(承接安装合同),欢迎参阅。

有关安装承包合同1

发包人: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

经甲、乙双方协商,甲方同意将惠安供电有限公司带电作业中心水电安装工程以 包工不包料 形式承包给乙方施工,为了工程按时、保质完成,签订以下协议,便甲乙双方共同信守履行。

一、工程简况

工程名称: 惠安供电有限公司带电作业中心 工程地点: 泉州惠安螺阳镇溪西自来水厂后

二、承包方式: 包 工 (乙方提供所有工程用设备、机械)

三、工程承包范围

1、惠安供电有限公司带电作业中心电施、水施设计图纸内容(根据甲方签定项目进行施工)

2、电施:按图预埋线管和线盒(只计室内部分)

3、水施:按图施工(只计图纸内水施)

4、弱电系统(电话、电视)计敷管和线、线盒和分层箱安装。

5、安装项目所预留孔洞、剔槽、剔孔等修补、楼板上预留孔洞的封堵应做到不渗不漏。

6、室内部分按设计图纸内容施工。

7、室外部分图纸内若没有要求的,则排水施工到室外外,给水至 0.5 m处。

8、安装工程按图施工完成后应按验收规范要求,做到合格。

四、承包合同价款:以建筑面积每平方:作业中心 30 元/m2。 作业中心m2。

五、工程质量和工期要求

工程施工质量等级为合格,工期按项目部编制的总进度计划及月分项进度计划要求,配合其他工种的施工进度。

六、工程结算和付款方式

1、主体工程预埋段按施工完成的电气预埋,甲方按乙方完成总量的90%给予拨付工程款。

2、工程进入装修时按每月完成量的95%拨付工程款。

3、工程竣工验收后付至乙方所完成量(承包总价)的100%。

七、双方职责和权利

1、甲方职责和权利

⑴应提供完整施工图纸一套及时送达图纸会审记录及变更通知等施工技术要求。

⑵负责生产任务落实、各工程的生产与技术交底、督促检查质量、安全、文明施工、施工进度等事项。

⑶及时审核乙方工程量和进度的财务结算。

⑷组织工程验收、督促乙方对验收后整改工作。

⑸材料进场时应对乙方施工现场进行指导。

2、乙方职责和权利

⑴施工人员应认真熟悉图纸和做好各项准备工作,组织好人力、机械等设备,配合项目的进度要求,协调好与其他班组的工序搭接。

⑵与甲方及甲方管理人员进行协调,处理好施工中出现的问题,作出自检工作。

⑶乙方合理配备材料,不得出现不必要的浪费,做到工完料尽,场清。

⑷乙方应负责向甲方提供用料计划,在计划使用前5天将用料送给甲方备料。

⑸乙方应教育好工人正确使用安全防护及其他班组的配合,不得出现违法乱纪行为。

⑹乙方有权拒绝甲方违章指挥,在施工过程中发现无任何安全防护设施或安全设施不完善,乙方有权拒绝施工。

⑺应配合甲方办理所有外来工证件。

⑻应对已安装好的给排水管、配电箱等做好密封保护。

八、违约违规处理方法

1、甲方应根据协议内容及时支付乙方工程款项,如有拖延工程款现象,经协商无效后,乙方有权决定终止本合同,全额索取完成量的工程款项。

2、乙方施工人员必须严格遵守建安企业安全技术规程,操作规程及有关部门制定的规章制度,应对每个工人做好班前班后安全教育工作,冒险违章操作,施工中所发生的一切安全事故,乙方应负全部责任。

3、施工过程中不认真熟悉图纸、不按图施工,不按规范操作,造成验收不合格,乙方应无条件及时整改。

4、应严格执行现行规范验评标准。

5、施工中,若乙方无法确保工程进度和质量,甲方有权责令乙方采取措施。

6、乙方应保护好自己及他人成品及半成品,应管理好工人,不得出现故意破坏。

7、乙方提前提供施工用料清单,甲方应在乙方计划使用时间5天内组织材料进场。

8、乙方按甲方提供工程图纸施工,如乙方按图施工完毕后,甲方变更、费用由甲方负责。

九、其他事项:

1、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,严禁穿三鞋,严禁乱接施工用电,若违规,甲方将给予一定的经济处罚。

2、浇筑砼时,乙方至少要派一专人进行护管并落实到人,施工过程中应认真熟悉图纸,与其他工种密切配合,否则,出现遗漏或错埋、漏埋、堵管等现象,且未与甲方协商处理办法,操作人员随意开洞、剔槽,甲方有权对乙方进行经济处罚。

3、乙方施工人员严禁偷窃现场材料,违者除赔偿外,乙方应被处所盗材料价值的三部以上罚款,并移交相关部门处理。

4、乙方严禁再转、分包,乱扣工人工资,若发生纠纷,工人告到有关部门,一切责任由乙方承担,并应承担违约责任。

5、乙方向甲方申领工资时,应先填写工人工资清单,工资清单应填写一式二份,待发放完工资并经工人签字后,甲、乙双方各执一份存档备案,否则甲方将拒付下期工资款。

6、其他未尽事宜,甲、乙双方应严格按照相关部门规章制度、法律法规执行。

十、本合同仲裁办法:

本合同在履行过程中若甲、乙双方发生争议,双方首先协商解决,经协商解决无效,可交由劳动部门处理,可向人民法院提起诉讼。本合同未尽事宜,双方另行商定补充条款;本合同是甲、乙双方经济技术责任制约条款,一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自双方签定之日起生效,工程款付清后自行失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

有关安装承包合同2

发包方(甲方):

代表人:

承包方(乙方):

负责人:

鉴于甲方是______________________项目的发包人,决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包,现就相关事宜达成如下协议:

一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下:

冷库共________间,制冷设备共________套,总价款为________________元。

二、交付安装期限

自_______年_______月_______日开始,_______年_______月_______日竣工交付。

三、保修

乙方对制冷设备实行保险_______年,由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担;保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

四、验收

安装完毕,乙方应在竣工日起三日内通知甲方验收;甲方应在收到验收通知日起三日内组织验收,验收合格后,乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的,乙方应无偿返工,直至达到约定标准。

五、结算方式及期限

1、工程量按照实际施工计算。

2、在合同签订后_______日,付预付款_______元;制冷设备运到安装地时,甲方付给乙方_______元;安装调试完毕,运行正常,付给乙方_______元;剩余_______元,作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。

六、乙方收到预付款时,及时将款汇给厂家订购设备,设备采用铁路运输(包括公路联运),收到提货通知时,应及时验货付设备款单,及时去提货,运到安装现场甲方不能按合同付款时,乙方不予卸货并可拉走设备。

七、甲方提供符合国家规定的三相电源(必须有零线),由于供电的原因导致延误工期,竣工日期顺延。

八、由于不可抗力造成损失,乙方不承担责任。

九、合同履行过程中,任何一方解除合同均应书面通知对方,给对方造成的任何经济损失,由责任方赔偿。

十、违约责任

由于工程款未按时到位,甲方如不能按期付款,影响工期,甲方拖延乙方的结算款按每天______%付给乙方违约金;由于乙方原因,不能按期完工,给甲方造成的损失,由乙方承担赔偿责任。

十一、附则

1、甲方未付清工程总价款时,设备所有权归乙方。

2、本合同一式______份,甲乙双方各执______份。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

4、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,均可向工程所在地人民法院起诉。

甲方:

地址:

联系人:

签订地点:

签订时间:_______年_______月_______日

乙方:

地址:

联系人:

签订地点:

签订时间:_______年_______月_______日

有关安装承包合同3

合同编号:

签订地点: 东营区

签订日期: 20xx年 10 月日

发包单位(甲方):东营市华纳科工贸有限公司

承包单位(乙方):胜利油罐网架公司

依照《合同法》及有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就乙方承包甲方 水罐制作,经充分协商达成一致意见,特制订以下条款供双方共同信守。

一、 工程名称:

水罐制作

二、 工程内容:

1、乙方制作立式水罐4个。(具体尺寸、技术要求、详见附件油罐制作图)

2、安装 储水罐及所有相关管道及安装,管道与加油机对接安装全部工程。

3、油罐及有关的防雷、防静电工程。

4、上述一切容器、配件、防腐防锈工程。

三、 材料配件及工程质量要求

1、 所有材料配件,施工质量要求均必须符合国家现行规定的材料质量标准和施工验收规范要求,设备、材料均需有质保书、合格证。所有材料统一采用国标材料(足尺材料)。

2、全部配件材料详见附件表,有关全部配件材料应标明厂牌、规格型号。

四、 承包方式:

包工、包料、包机械、包运输的总包价方式承建。

五、 工程总承包价款(不含税):

人民币 万元整(¥ 117240 元)。

六、 付款方式

1、双方签订合同之日五个工作日内,甲方向乙方支付工程合同总价30%,计¥ 元。

2、乙方完成工程中的水罐制作安装,甲方对工程进行初步验收合格后,乙方开具甲方认可的全额税务发票,甲方需支付给乙方合同总价的65%,计(¥ 元)。

3、余下合同总价5%计(¥ 元)作为工程的质保金,质保期自工程骏工验收合格之日起期限一年。质保期内工程出现质量问题由乙方进行免费保修,质保期满甲方返还给乙方质保金。

4. 乙方委托如下账户为代收本合同的工程价款:

开户银行:

收款名称:

帐号:

七、 检验及竣工验收

1、 乙方完成工程制作水罐气压试漏,水罐检验汽压0.1Mpa,恒压6小时,合格后方能进行下一道施工工序。

2、 该项工程由甲方组织按国家现行质量规范进行竣工验收,经验收合格后甲方正式认可验收合格。

八、 施工工期:

乙方合同签订之日起7个工作日内,将水罐制作完成(包括试压、防腐)并运送到施工现场吊装到位。进行初步验收。安装地点 。

九、 双方的责任

1、乙方施工用电和生活用水的水电费由甲方承担,但接驳水、电的工作和设备材料由乙方负责及提供。乙方食宿自理,甲方应给乙方提供必要的协助。

2、乙方进场后,如因甲方原因造成或下雨天气影响造成乙方不能正常施工的,由甲方书面签字确认,工期按实际相应往后顺延。

3、现场施工过程中,乙方应做好保卫工作,防止失窃事件发生。甲方应协助乙方做好治安范防工作和与土建施工队的协调工作。

4、乙方在施工过程中,必须做到安全生产、文明施工,施工过程中的一切安全责任由乙方负责和承担。

5、乙方应及时向甲方提供该工程有关技术文件、资料、施工图纸及竣工图资料、资质证书,配合甲方向各有关职能部门办理报建和工程竣工验收手续。

十、 违约责任

1、 除不可抗力事件外,甲、乙双方任何一方违约,违约方负责赔偿给对方(即未违约方)带来的经济损失。乙方不得以任何理由拖延施工工期,如有违反,甲方有权单方面终止合同并有权另请其他施工队完成该工程的施工,由此而造成该工程建设造价的增加由乙方承担。

2、 乙方必须严格按图施工,原材料必须国标材,不得以次充好。因此造成的一切损失由乙方负责。

3、 保修期内乙方应及时派出维修人员对设备的故障进行排除维修,如不及时维修甲方有权请本地技术人员维护或修理,所产生的一切费用由乙方负担。

4、甲方须按本合同约定的付款比例和期限按时向乙方支付合同款项,逾期未付的,每超过一天,甲方须按应付未付款项总金额的1%向乙方支付违约滞纳金。;乙方未按期完成制作或安装的,每超过一天,须按货款总金额的1%向甲方支付违约金。

5、如因乙方原因造成质量问题导致甲方生产中断或安全事故的,乙方须承担由此给甲方造成全部经济损失。

十一、

合同未尽事宜,由双方协商解决,并签订补充协议,补充协议和附件、图纸与合同具有同等法律效力,补充协议与合同条款不一致的以补充协议为准。合同在执行过程中,双方如发生争议应友好协商解决,如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提出诉讼。 十二、合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章): 乙方(公章):

甲方办公地址: 乙方办公地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

有关安装承包合同4

小区、公路、学校、公司..几乎处处都能看到路灯,路灯一般都会承包给路灯公司来维护,那么与路灯公司签订的合同范本怎么写呢?下面小编为你介绍:

需方(甲方):

供方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同:

一、工程项目

1、 工程名称:

2、 交货及安装工程地点:

二、项目总造价

1、本路灯项目含税总造价为人民币:

2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

三、款项支付

1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;

3、工程全部完工,通过甲方及有关部门验收合格后,再付总工程款的95%。

4、预留质量保证金5%,一年期满后在 5日内付清工程质保金。

四、供货及安装:

1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。

2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装。

3、在安装过程中,因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的,甲乙双方可协商解决。

五、安全责任

乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方自行承担法律责任,甲方不承担任何法律责任。

六、维修保养

本路灯项目保修期为_壹_年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如路灯发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;

七、违约责任

甲乙双方互相协商解决。

八、本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份,合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。

九、其他约定事项:无。

供 方

供方(章)

单位地址:

法定代表人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

年 月 日需 方

需方(章)

单位地址:

法定代表人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

年 月 日

有关安装承包合同5

建设单位: 承建单位:

(以下简称甲方) (以下简称乙方)

为了使该工程保质保量按期完成交付使用,经甲、乙双方协商 达成如下协议:

一、承包方式:本工程为半包工程,包工不包料;本工程按总建 筑面积每平方米承包人工费 元。

二、一切工程资料由甲方提供。承包范围:乙方只负责安装楼内 的给水、排水、暖通、消防安装工程。

三、质量要求:本工程在施工过程中必须按图纸施工,按照《中 华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范 围》 进行施工。 如甲方提出图纸变更或增加工程量, 甲方必须出签证。

四、材料供应:在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报 甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到 场,乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。

五、材料要求:如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工 程质量及安装不便,乙方概不负责,由甲方承担一切责任。

六、安全责任:在施工过程中,乙方应对工程加强安全管理措施, 如发生不安全事故,由“责任方”承担责任。

七、其他:在施工过程中,如因乙方管理不严或安全措施不足造 成施工材料的损坏或丢失,一切责任由乙方负责。

八、付款方式:本工程采用分期付款方式,排水工程完工后应付 给乙方人工费总造价的 15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工 费总造价的 20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的 30%, 剩余款项自竣工日起扣除 5%保修费外一次性付清。

九、如有更改事项,双方协商解决。

十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议,应提交当地 仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。

十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力, 自签字(盖章)之日起生效。

甲方:乙方:年月日:

有关安装承包合同6

甲方:(以下简称:甲方)

乙 方 : (以下简称:乙方)

经甲、乙方双方协商,乙方在甲方所承包的工程项目间提供劳务,为明确双方权利和义务,本着平等自愿的原则,订立本合同,本合同与劳务安全承包合同(二)共同构成一个完整的劳务安全承包合同,甲方与乙方的关系为民事合同关系,非劳务关系。乙方与其聘请的工人为劳动关系,甲方与乙方聘请的工人无民事法律关系,

一、 工程概况:

1、甲方将 C栋 工程中的分部 给水、电器、消防、防雷、排水、现场机械、电器照明等 分项工程交由乙方负责提供劳务,包工 不 包料。

2、具体工作内容包括:图纸要求全部做完,达到检测要求。

3、给水室内全部管道安装和卫生洁具安装。

4、消防室内全部做完。

5、排水包括污水管、雨水管、空调管等管道安装,安装做到室外检查井,所有管道做好预留孔洞,管道安装完后应做浇补洞。

6、现场维护负责做好C栋机械用具,电器、照明的维护和维修,保证现场所有机器、照明、电器等正常运转,(7)共用部分机具、电器由两个班组共同维护。

二、 工程质量

1、乙方所施工的分部分项工程质量要求为总承包方生产安全部和技术质量部按国家现行施工验收标准进行评定,并接受有关质监部的监督和检查。

2、乙方所施工的分部分项工程必须设置一名专职质量管理员,负责所施工的质量检查,并与甲方以及施工单位有关管理人员进行质量管理和评定,并负责对质量不合格品进行整改。

三、 承接项目工期:

1、乙方所承接的分部分项工程工期为: 由甲方对乙方的具体按排。

2、为保证工期,乙方派驻本项目的工人保证不得少于 工程量的 人,并服从甲方及施工单位管理人员的安排,保证本项目的能够按期完工。

四、 承接项目价款及结算办法,付款方式:

1、项目价款:甲方按乙方所承接的项目工作量结算价款。单价: 按建筑面积每平方按5、5元计算 。

2、 付款方式:甲方按乙方所完成的工作量每月收方一次,每次付85%,主体未建之前每月暂借生活费,工程竣工验收后一次性付清余款。

五、甲、乙双方权利和义务

(一)甲方权利和义务:

1、 权利:

(1)统一协调指挥乙方的工作,并对乙方各方面进行统一管理。

(2)检查评定乙方的工程质量,对质量问题提出整改意见,交乙方执行。

(3)对乙方不服从甲方有关人员的管理,有权辞退乙方,乙方在三日内无条件退场。

(4)其它:

①要求乙方至少有一人随时在工地对乙方人员进行管理,配合甲方工作。

②乙方所有人员应持证上岗,并收取乙方人员的办证费。

③对乙方的工程进度按总计划考核,且每10天应检查一次分计划。如连续两次检查没达到,乙方无条件退场并不结算完成的工作量和不返还保证金。

④若属乙方工作内容未及时按要求完成的,甲方可加行安排人员完成,其工资从乙方的工资中扣除。

2、 义务:

(1)提供乙方施工所需的材料物资,内容包括: 塔机等所须物品。并对所提供物资质量负责。

(2)加强劳动保护,提供所需的安全设施。

(3)及时的组织收方和质量检查、评定,及时的按约给付乙方劳务费。

(4)为乙方提供住宿,乙方按甲方有关规定支付临时住宿费用。

(5)其它: 为乙方提供住宿所需的床和棕垫。

(二)乙方权利和义务:

1、权利:

(1)独立的从事权。

(2)有按约定要求甲方支付劳务费的权利。

(3)对甲方有关质检人员评定的质量不服,有向更高一级请求评定的权利;申请评定应以一次为限。

(4)其它:

2、义务:

(1)遵守国家有关法律、法规以及地方法律、法规,遵守施工现场劳动纪律,对违反法律、法规的人员负全权责任。

(2)服从甲方统一管理,对不服从甲方管理,野蛮施工,忽视安全操作规程造成的安全事故、质量事故负全权责任,

(3) 安全、文明、高效施工,使工程质量达到施工单位要求,如出现质量问题要及时的整改。

(4)自带生活必需品。

(5)承接本项目的负责人代表必须进驻现场加强管理,且不能同时承接其它项目的施工。

(6)若图纸变更和未尽事宜由甲乙双方协商解决。

(7)对甲方提供的材料物资不能任意损坏和浪费,如超定额用量,由乙方负责赔偿。

(8)班长领料按照图纸的用量定额发料,每月工作进度领用材料,布导线应尽量少弯曲在槽板内,到位线头不要留长了,给排水管不要长材短用,胶水按定额耗量超出自行负责。

六、奖惩:

1、对质量达不到要求的分项工程,甲方扣减乙方本分项工程人工费的 10 %;对质量不合格的分项工程,乙方必须返工重作,返工所需人工费、材料费、机械费等一切相关费用由乙方全权承担,如确属甲方提供材料不合格所致,可免乙方责任,但需经有关部门认定。

2、对工程质量特别好的奖励办法:

3、工期提前的奖励办法:。工期延后的处罚: 计算方法由甲方确定。

4、承接本项目的负责人代表需离开现场时必须经施工单位项目经理、主管施工员批准。擅自离开则视为乙方违约,立即退场,工程量不予结算。

七、违约责任:

1、甲方违约:如果甲方违约,赔偿乙方造成损失。

2、乙方违约:如果乙方违约,乙方无条件退场,所做工程量办理结算,并赔偿甲方造成的一切损失。

八、其它:

乙方所有人员进入现场必须进行自身入场教育,进场后,遵守甲方有关现场以及公司的各项管理制度、规定和办法。对违反现场各项管理制度以及公司的各项管理制度、规定和办法所涉及的罚款概由乙方承担,并由乙方全权承担由此所造成的经济支出。

九、本合同生效时间及份数:

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,完工结清劳务费后失效。本合同一式四份,甲方执三份(其中经营产、生产安全部 重庆机场建设有限公司 项目部各执一份),乙方执一份,每份均具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

有关安装承包合同7

甲方:

乙方:

甲、乙双方经协商一致,确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人,为明确双方责任,保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,双方共同遵守执行。

第一条 工程概况

1、工程名称: 商丘市宋城路景观绿化带工程

2、工程地点: 宋城路 睢阳大道--星林路

第二条 承包范围及内容

1、承包范围

(1)景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。

给水系统以市政总进水表点起,安装景观给水从水表安装至景观各给水点,与室内给水管以窨井进水表为界;排水系统从景观排水点至市政第一个检查井;

(2)景观电气照明、动力配电

范围:商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容

单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装,防雷接地、等电位系统。

(3)本项所有各种井的砌体及安装所有用工。

2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸(包括设计变更和有关技术文件)中的水电安装全部施工内容。

第三条 质量技术要求

1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录,设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司

知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。

2、乙方安装完毕并经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,因乙方原因造成第一次验收不合格,必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格,则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工,直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的,按上述工期约定责任处罚。

3、各管线安装应严格设置控制点,确保横平竖直,位置正确,若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准,每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工,造成的全部经济损失由承包方全部负责。

4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的,应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内,浇砼现场必须有一个带班的班长负责,保证不发生质量问题,若发生质量问题凿打浇好的混凝土,责任全部由乙方负责,并每次罚款500元。

第四条 承包方式

包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料,景观部分土方开挖、回填由乙方负责,需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实,土方回填时,须进行夯实,雨后表面不能出现沉陷,否则造成的损失费用由乙方负责承担。

第五条 合同工期

1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为: 50 天。03月15日人员设备进场,

2、经甲方确认,乙方工期可相应顺延:

(1)甲方未能履行本协议规定之责任。

(2)设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。

(3)在施工生产过程中,因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。

(4)人力不可抗拒因素。

第六条 单价及合同总价款

1、合同综合单价

包含各种费用、风险,不含税;合同固定综合单价款为一次性包干价,竣工结算时不作调整,施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。

2、合同总价

本承包工程暂定合同总价为人民币(大写) 肆拾贰 万元整,¥:(小写) 42万元。

第七条 乙方责任人

合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%,工程如出现原材料问题,乙方不承担责任,施工中如图纸有变,甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。

第八条 甲方责任

1、在开工前,向班组提供必需的施工图纸。

2、制定项目的管理措施,加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。

3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱,并提供施工用水用电。

4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。

5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工,或质量未达到要求,甲方有权责令其返工或停止施工。

6、负责代办班组生产工人意外伤害保险,保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。

7、施工完成后,在约定的时间予以验收及办理结算。

第九条 乙方责任

1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的管理规定,加强安全教育,加强现场管理,认真落实措施,确保安全及文明施工。

2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工,确保工程质量达到约定的标准。

3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应及时通知甲方。

4、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期,根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表,经甲方批准后严格实施。

5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗,并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

按甲方要求统一规划堆放材料、机具,按工程甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场。

6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施,做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。

8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的,甲方应予以配合。

9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程甲方办理交工验收。

10、按时发放工资,如未按时给工人发放工资引起的纠纷,甲方有权代发工人工资,并将给予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。

11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失,包括政府主管部门罚款,应向甲方承担赔偿责任。

第十条 安全要求

1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,采取必要的安全防护措施,认真执行安全技术交底,确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识,杜绝违章生产、违章作业。

2、乙方驻现场的施工管理人员为,负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验,有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业,每次罚款贰佰元(200.00元),由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

3、严禁随意拆除安全设施,施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除,否则每次罚款伍佰元(500.00元)造成严重后果者由乙方自己负责;杜绝重大安全事故和违章作业,工人月轻伤事故率不得超过千分之三。

4、工伤事故及其他安全事故, 由乙方承担责任,发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

5、为统一管理,甲方为全部工人代投保意外伤害保险,按本合同总金额%

标签: 合同