在平时的工作学习中，我们总少不了进行合同范本写作的机会，想写好合同范本类型的文章，不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《吊装运输合同11篇》，希望对你的范文写作有所帮助。
下面是好范文小编分享的吊装运输合同11篇，以供参考。
吊装运输合同1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就南水北调中线焦作1段I标筛土搅拌机运输、安装工程施工事项达成一致，特签定本协议：
一、 施工地点及内容：本标段内渠道筛土搅拌机转运、安装。
二、 承包单价：筛土搅拌机械运输、安装 元/次（大写： ），由 。运距 km。协议单价包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、企业所得税、个人所得税等税务部门规定应由企业自行缴纳的税费等；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费；乙方充分考虑本工程的施工风险费用等。
三、 双方责任
1、甲方责任
（1）甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
（2）甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。
（3）甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
（4）甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
（5）就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的.费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。
（6）甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，
（7）甲方有权对乙方的工程质量检查和监督。
（8）其他应由甲方履行的义务和责任
2、乙方责任
（1）及时组织人员设备入场，服从甲方人员的管理，严格按有关标准要求进行运输、安装施工。
（2）在运输、安装前应沿线到现场实地考察，制定相关的运输、安装方案。
（3）在现场安装时，装车、运输、安装过程中应设专人指挥，确保施工过程中的安全。
（4）运输、安装人员应严格按照制定的运输、安装方案作业，不得违章指挥、并采取相关的安全措施，因运输、安装原因所造成的一切人身伤亡事故等均有乙方承担相应的责任。
（5）乙方应遵守工程建设安全生产和文明施工有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。若乙方在吊装过程中对甲方已浇筑完成好的衬砌面造成破坏，则因承担相关的责任和由此发生的费用，若乙方在吊装过程中对第三方人员造成损害的，应承担相关的责任和由此发生的费用。
四、结算和支付
乙方运输、安装完工后，甲方将为乙方办理结算，结算之前乙方须向甲方提供相应的税票，其税费以及相关费用由乙方承担。
五、违约责任
乙方应严格按照相关安全技术规范进行施工，以确保运输、安装顺利完成。如因乙方原因造成运输、安装任务不能进行，乙方应承担因此而造成的相关费用，同时还承担由此给甲方造成的一切损失。若由甲方造成的，则由甲方承担相关费用。
六、其他
1、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执一份。
2、本协议自甲乙双方代表签字后生效，费用结清后失效。
甲 方： 乙 方：
（公章）
（公章）
法人代表（委托代理人）： 法人代表（委托代理人）：
日 期： 日 期：
吊装运输合同2
甲方：_____________________
乙方：_____________________
经甲乙双方充分协商，甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输，并就具体事项达成如下协议：
一、货物名称：钢结构构件，具体见附表;
二、起止地点：起运地为_____________;止地为_____________内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行决定。
三、运价：见附件表;
四、付款：在起运后首次付款预留_____________元保证金，后期运输按_____________支付。
五、义务责任：
1、甲方义务责任：
①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告诉乙方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆。
②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。
③按约定支付乙方的运费。
④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。
⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。
2、乙方义务责任：
①乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的.安全。
②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。
③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应承担该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费_____________元。
④乙方在运输过程中的过路、过桥费，违章罚款及车辆的各种消耗费用均由乙方自己承担。
⑤乙方自己负责在公安、公路管理部门办理超限准运证明，所需一切费用由乙方自己承担，若因乙方车辆故障、通行证件原因造成构件被扣留等情况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。
⑥甲乙双方签订合同后，乙方不履行约定，应赔偿甲方_____________元。
本合同经双方签字盖章后即生效，构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决，解决不成可向当地人民法院起诉解决。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
年月日
年月日
吊装运输合同3
甲方：
乙方：
签订地点：
签订时间：_____年____月_____日
因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜，本着“互利、互惠、公平、公正”的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点：
运输期限（_____年____月_____日至_____年____月_____日止）。
三、合同价款单价为：
1、吊车
（1）8吨：___元/车/次,100元/拖拉机
（2）50吨：__元/小时
（3）25吨：___元/小时
2、随车吊
（1）6吨：___元/趟，厢长6米
（2）8吨：___元/趟,厢长8.5米
3、板车
（1）半挂：____元/趟,厢长12米
（2）拖拉机；____元/趟,厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式，甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后（以双方确认的登记单为准），乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任。
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的.相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。
法定代表人或委托代表人：
法定代表人或委托代表人：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
吊装运输合同4
甲方：
签订地点：哈尔滨
乙方：
签订时间：____年___月___日
因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本合同。
一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点：
运输期限（____年___月___日至____年___月___日止）。
三、合同价款单价为：
1、吊车（1）8吨：____________元/车/次，100元/拖拉机
（2）50吨：_______元/小时
（3）25吨：_______元/小时
2、随车吊（1）6吨：_______元/趟，厢长6米
（2）8吨：_______元/趟，厢长8.5米
3、板车（1）半挂：_______元/趟，厢长12米
（2）拖拉机：_______元/趟，厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式，甲乙双方在签订合同后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后（以双方确认的登记单为准），乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的'吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任。
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本合同双方共同遵守。
法定代表人：
法定代表人
或委托代表人：
或委托代表人：
联系电话：
联系电话：
日期：
日期：
吊装运输合同5
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安全工程承包合同条款》、《建设工程施工合同条款》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签定本合同。
第一条工程内容：
乙方负责甲方年西出口立交桥48片预制箱梁运输、吊装作业。
第二条工程要求：
1、承包方式：乙方自行负责包人工、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包检验、
2、工期要求：工期期限为：xxxx年xx月xx日，单项工程工期进度根据现场
3、技术标准：乙方应严格按照工程运输及吊装的相关法律、法规、标准、规范和单项工程技
4、安全规定：乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随
第三条合同价款：本合同采用单价包干方式。
箱梁运输、吊装总包干费用为叁拾肆万伍仟陆佰_元整(345600_元)
1、公路运输(进出场)费用(含装卸费)：壹仟贰佰_元/片(1200_元/片)运输费：1200/片×48片=57600元
2、吊车吊装及安装费用：陆仟_元/片(6000_元/片)。吊装及安装费：6000元/片×48片=288000元
以上综合单价结算时不作任何调整，综合单价已充分考虑了工程施工环境、交通道路、现场条件，充分考虑了人工、材料、机械的场内外运输、施工技术、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、利润、噪声排放费用及污染费用、雨季气候条件、建安营业税及附加的其它税金费用等因素，结算时不再调整。
第四条甲方的权利与义务
1、甲方根据单项工程要求向乙方提供工程地点及设备人员要求，并对提供的时间、进度与可靠性负责。
2、负责与地方其他相关管理部门沟通，协调乙方进场事宜，并协调现场工作条件。
3、甲方有权根据有关规定，对乙方安全业绩及各种资质，特别是安全资质进行审验。
4、甲方有权要求乙方维护好相关的构件，并对因乙方责任引起的构件损坏及人员伤亡提出赔偿。
5、甲方有权对乙方合同执行情况进行监督，并对因乙方原因造成的单项工程进度影响提出整改，对严重影响工程进度并造成损失的，甲方有权提出经济赔偿。
6、甲方有权要求乙方在规定的期限内完成箱梁运输、吊装作业，因乙方原因造成甲方工期延误，有权要求乙方做相应的赔偿经济损失。
第五条乙方的权利与义务
1、乙方有义务按照甲方要求，按时组织人员及设备，配合甲方完成施工。
2、乙方应按相关技术规范及单项工程技术要求，完成运输及吊装作业，并按单项工程要求保证工期要求及作业质量。
3、乙方进场施工应严格遵守相关的法律法规及各项管理制度，因乙方原因造成物品损毁，乙方应承担全部责任，并赔偿经济损失。
4、乙方负责提供乙方所有人员的'人身保险及公众责任险，对于乙方所雇用的任何工人或其他人员因任何意外或受伤而因此依法可获的任何赔偿或补偿，甲方将不负任何责任。
5、发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的避险措施。
6、因乙方原因造成甲方工期延误，应做相应的赔偿。
第六条费用结算及付款
1、本合同无预付款。
2、单价结算时不作任何调整，总价按实际发生的工程量结算。
3、工程在由甲方、监理、业主验收后无进度及质量问题的前提下，并当乙方提交足额正规有效的发票后，甲方在乙方完成全部工程结束后3个月内，向乙方汇全部工程款。
4、因乙方原因造成甲方工期延误，甲方可以暂扣乙方工程款及要求乙方每日按方赔偿损失。
第七条违约责任
1、在合同执行期内，双方必须遵守国家、地区及行业的有关法规政策的规定或相关规范执行合同，否则违约方承担责任。
2、若乙方非因甲方原因和不可抗力不能完成工程内容的，甲方有权立即解除合同，另外委托其他单位。同时，乙方应向甲方支付合同总价款的20%的违约赔偿金，并向甲方赔偿由此造成的工程延期损失。
3、甲方因作业场地协调不利原因影响乙方施工作业进度，工期要求可以相应调整。
4、如因乙方过错、质量问题，而引起工程返工，由此引发的所有费用由乙方承担。乙方如给甲方及其他第三方造成损失，乙方除负责采取积极补救措施外，免收损失部分施工费，并赔偿全部损失。
5、如乙方产生违约金、赔偿金或甲方垫付应由乙方承担的费用，则甲方可在其应付款中直接予以扣除。
第八条：其它
1、本合同自签定之日起生效，有效期一年。合同到期后如果有未完工工程，则合同有效期顺延至工程完工。
2、本合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商处理，解决不了时，双方可向白城市仲裁委员会提出仲裁。
3、如因乙违反合同约定而产生纠纷、诉讼，则乙方除应承担违约赔偿责任外，还应当承担对方因处理和解决该纠纷及索赔而产生或必然产生的各种费用。
4、合同中如有未尽事宜，双方应协调一致，可签定补充协议，补充协议中的各款亦作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。
5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
吊装运输合同6
甲方：
乙方：
甲方根据公司装卸货的需求现委托乙方使用叉车叉机床或货物，经双方协商兹达成以下协议：
一、乙方应提供给甲方身份证及国家安全生产监督管理总局下发的'特种作业操作证。
二、乙方应在24小时全天候待命服务，接到甲方通知应在1小时内赶到装卸现场。
三、甲方应提前通知乙方装卸货时间、地点、吨位等，并告知装卸货要求，如因特殊情况改变装卸货时间甲方应第一时间告知乙方。
四、乙方在装卸货时应带必备工具，应具备熟练的操作技能，以免在装卸货时出现安全事故或因失误造成的货物损失应由乙方承担责任。
五、乙方在业务繁忙的情况下不得将叉车由无证人员操作，因此造成的损失和安全事故由乙方负责。
六、叉车费用：托盘_元/只，机床视情况而定，卸货_元/次(托)
七、甲乙双方每30天结算一次。
八、协议有效期自20xx年1月1日至20xx年1月1日。如合同到期,甲乙双方无任何异议,合同继续有效,直到签订新的合同。
九、甲乙双方应共同遵守本协议所订条款，本协议未尽事宜，双方另行商议解决.
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
吊装运输合同7
托运方：______________(以下称甲方)
承运方：______________(以下称乙方)
经双方协商，就甲方委托乙方承运货物的相关事宜，达成如下协议：
一、甲方委托乙方将货物(名称)变压电器设备；尺寸：见设备清单；重量：见设备清单；件数：7件(详见清单)；工期：从甲方指定开工日期至所有设备运输至海南省琼中县大丰农场时结束；启运地点：广东省博罗县惠蓄电站，运至海南省琼中县大丰农场水电十四局；工作内容：包括设备在老车间的拖拉移位、吊装上车、运输押运、到达目的地后的设备卸车、拖拉移位、设备就位等工作(包括设备及人员的安全工作)。
二、时间：
三、运输费用及结算方式：运输总费用：人民币_____元(元)，该费用为所有要求设备在甲方要求工期内完成的费用。付款方式：项目安全无误全部完成结束后，甲方以现金或支票方式一次付清乙方。
四、货物运达目的地后，由乙方将货物交付与甲方，甲方核对清单，检查货物，给乙方出具收货凭证。乙方持有收货凭证，视为乙方已经将货物安全无损的运达目的地。
五、甲方在启运前，应当向乙方表明所运货物的名称、数量、重量、收货地点、收货人、货物价值等有关货物的必要情况，以确保乙方在运输过程中尽可能的尽到妥善、谨慎运输之义务；在运输及装卸的'过程中发生事故，乙方应当自行承担所造成的全部损失。
六、货物起运，由乙方吊机负责货物的装车(吊装方案由甲乙双方协商共同确定)；运输途中，由乙方负责押运；货物运达目的地后，由乙方负责卸货。运输装卸过程中乙方对设备的安全负完全责任。
七、甲方将货物托运后，如甲方需要变更到货地点或变更收货人，甲方应当提前通知乙方。
吊装运输合同8
甲方：xxxxxxx有限公司
签订地点：哈尔滨
乙方：xxxxxxx有限公司
签订时间：20xx年6月22日
因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点：
运输期限(20xx年6月29日至20xx年11月20日止)。
三、合同价款单价为：
1、吊车(1)8吨：元/车/次100元/拖拉机
(2)50吨：元/小时
(3)25吨：元/小时
2、随车吊(1)6吨：元/趟，厢长6米
(2)8吨：元/趟，厢长8.5米
3、板车(1)半挂：元/趟，厢长12米
(2)拖拉机;元/趟，厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式，甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准)，乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任.
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的'相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。
法定代表人：
法定代表人
或委托代表人：
或委托代表人：
联系电话：
联系电话：
日期：
日期：
吊装运输合同9
甲方：签订地点：
乙方：签订时间：
因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就由乙方吊装及运输事宜，本着“互利、互惠、公平、公正”的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点：
运输期限(20xx年6月29日至20xx年7月20日止)。
三、合同价款单价为：
1、吊车(1)8吨：_元/车/次100_元/拖拉机
(2)50吨：_元/小时
(3)25吨：_元/小时
2、随车吊(1)6吨：_元/趟，厢长6米
(2)8吨：_元/趟,厢长8.5米
3、板车(1)半挂：_元/趟,厢长12米
(2)拖拉机;_元/趟,厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式，甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000_元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准)，乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的'吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任。
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
吊装运输合同10
承租方(甲方):
出租方(乙方)：
甲乙双方经协商签定如下协议。
1、甲方雇用乙方完成桩基础检测堆载物吊装运输工作。
2、佣金按如下方式计算：
1)堆载块(重7吨)市内运输：150.00元/根/趟;
2)堆载物吊装：2200.00元/次(70根以下);
3)堆载物倒垛：20xx.00元/次(70根以下);
4)其他情况双方另行协商价格。
3.佣金支付方式：一个月结算付款一次。
4、甲方必须准确清楚地告知乙方堆载物吊运地点并负责场地三通一平。5、在吊装过程中，因乙方操作人员操作不当引起的人员伤害、货物损毁责任由乙方负责。
6、甲方只有合理调度权。安全、吊车技术操作均由乙方负责。7、违约责任
1)乙方不得擅自将车调走，否则按相关损失对甲方进行赔偿。2)甲方必须按本协议的约定时间付款。
8、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
9、本协议执行过程中若发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向当地仲裁委员会提请仲裁。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
甲方代理人：
乙方代理人：
年月日
吊装运输合同11
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安全工程承包合同条款》、《建设工程施工合同条款》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签定本合同。
第一条工程内容：
乙方负责甲方________年西出口立交桥48片预制箱梁运输、吊装作业。
第二条工程要求：
1、承包方式：乙方自行负责包人工、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包检验、包风险。未经甲方同意，严禁转包、分包。
2、工期要求：工期期限为：20________年____月____日，单项工程工期进度根据现场实际情况，即甲方工程进度具体情况确定。乙方同意按甲方现场的工程进度和要求工期进场施工，甲方根据现场实际情况可以调整工期。
3、技术标准：乙方应严格按照工程运输及吊装的相关法律、法规、标准、规范和单项工程技术要求以及甲方的技术要求开展作业，保证施工质量。
4、安全规定：乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方及监理人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故安全隐患。乙方在施工中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
第三条合同价款：本合同采用单价包干方式。箱梁运输、吊装总包干费用为叁拾肆万伍仟陆佰元整(345600元)合同价款为：
1、公路运输(进出场)费用(含装卸费)：壹仟贰佰元片(1200元片)运输费：1200片215;48片57600元
2、吊车吊装及安装费用：陆仟元片(6000元片)。吊装及安装费：6000元片215;48片288000元以上综合单价结算时不作任何调整，综合单价已充分考虑了工程施工环境、交通道路、现场条件，充分考虑了人工、材料、机械的场内外运输、施工技术、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、利润、噪声排放费用及污染费用、雨季气候条件、建安营业税及附加的其它税金费用等因素，结算时不再调整。
第四条甲方的权利与义务
1、甲方根据单项工程要求向乙方提供工程地点及设备人员要求，并对提供的时间、进度与可靠性负责。
2、负责与地方其他相关管理部门沟通，协调乙方进场事宜，并协调现场工作条件。
3、甲方有权根据有关规定，对乙方安全业绩及各种资质，特别是安全资质进行审验。
4、甲方有权要求乙方维护好相关的构件，并对因乙方责任引起的构件损坏及人员伤亡提出赔偿。
5、甲方有权对乙方合同执行情况进行监督，并对因乙方原因造成的单项工程进度影响提出整改，对严重影响工程进度并造成损失的，甲方有权提出经济赔偿。
6、甲方有权要求乙方在规定的期限内完成箱梁运输、吊装作业，因乙方原因造成甲方工期延误，有权要求乙方做相应的赔偿经济损失。
第五条乙方的权利与义务
1、乙方有义务按照甲方要求，按时组织人员及设备，配合甲方完成施工。
2、乙方应按相关技术规范及单项工程技术要求，完成运输及吊装作业，并按单项工程要求保证工期要求及作业质量。
3、乙方进场施工应严格遵守相关的法律法规及各项管理制度，因乙方原因造成物品损毁，乙方应承担全部责任，并赔偿经济损失。
4、乙方负责提供乙方所有人员的人身保险及公众责任险，对于乙方所雇用的任何工人或其他人员因任何意外或受伤而因此依法可获的任何赔偿或补偿，甲方将不负任何责任。
5、发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的避险措施。
6、因乙方原因造成甲方工期延误，应做相应的赔偿。
第六条费用结算及付款
1、本合同无预付款。
2、单价结算时不作任何调整，总价按实际发生的工程量结算。
3、工程在由甲方、监理、业主验收后无进度及质量问题的前提下，并当乙方提交足额正规有效的发票后，甲方在乙方完成全部工程结束后3个月内，向乙方汇全部工程款。
4、因乙方原因造成甲方工期延误，甲方可以暂扣乙方工程款及要求乙方每日按方赔偿损失。
第七条违约责任
1、在合同执行期内，双方必须遵守国家、地区及行业的有关法规政策的规定或相关规范执行合同，否则违约方承担责任。
2、若乙方非因甲方原因和不可抗力不能完成工程内容的，甲方有权立即解除合同，另外委托其他单位。同时，乙方应向甲方支付合同总价款的20%的.违约赔偿金，并向甲方赔偿由此造成的工程延期损失。
3、甲方因作业场地协调不利原因影响乙方施工作业进度，工期要求可以相应调整。
4、如因乙方过错、质量问题，而引起工程返工，由此引发的所有费用由乙方承担。乙方如给甲方及其他
第三方造成损失，乙方除负责采取积极补救措施外，免收损失部分施工费，并赔偿全部损失。
5、如乙方产生违约金、赔偿金或甲方垫付应由乙方承担的费用，则甲方可在其应付款中直接予以扣除。
第八条：其它
1、本合同自签定之日起生效，有效期________年。合同到期后如果有未完工工程，则合同有效期顺延至工程完工。
2、本合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商处理，解决不了时，双方可向____市仲裁委员会提出仲裁。
3、如因乙违反合同约定而产生纠纷、诉讼，则乙方除应承担违约赔偿责任外，还应当承担对方因处理和解决该纠纷及索赔而产生或必然产生的各种费用。
4、合同中如有未尽事宜，双方应协调一致，可签定补充协议，补充协议中的各款亦作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。
5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日