热门标签最近更新文档搜索存到桌面欢迎您访问好范文,请记住我们的网址 www.hfanwen.com

当前位置:首页 > 协议书 > 内容页

个人房屋买卖协议书(锦集12篇)

分类:协议书发表于 2023-07-22 12:13阅读数:0

在平时的工作学习中,我们总少不了进行协议书写作的机会,想写好协议书类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《个人房屋买卖协议书(锦集12篇)》,希望对你的范文写作有所帮助。

【简介】每当我们进行个人房屋买卖时,为了确保交易的顺利进行,我们需要撰写一份详细的协议书来明确双方的权益和责任。那么,个人房屋买卖协议书应该如何书写,才能确保合法合规呢?以下是热心会员“frezm096”整理的个人房屋买卖协议书(共12篇),供大家参阅。

房屋买卖协议书 篇1

出卖人(甲方): 身份证号码: 身份证号码:

买受人(乙方): 身份证号码:

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方自愿将其安置房位于省县镇的房屋(建筑面积平方米)以人民币拾万仟佰拾元整(¥ 元)的价款出售给乙方。

二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方必须无偿协助乙方办理房屋所有权证及土地使用权证等手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

四、本合同签订后,甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有、拆迁及其赔偿所得以及房屋所有权和土地使用权等权利全部转让给乙方。

五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方卖出房屋以前相同的居

住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《房屋买卖合同》;

六、违约责任

1、甲方应当于年月日将房屋交付给乙方,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期一天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过一个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币五万元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过一个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的押金作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除时,甲方必须先征得乙方同意,且甲方应按照解除合同时同地段商品房市场价的两倍返还乙方购买房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第种方式解决。

1、提交仲裁委员会仲裁。

2、依法向区人民法院起诉。

八、其他约定

九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同共三页十项,一式五份,甲乙方各执一份,见证人各一份。

甲方:X年X月X日

乙方:X年X月X日

房屋买卖协议书 篇2

二手房屋买卖协议书-个人房屋买卖

协议书

个人房屋买卖协议

个人房屋买卖协议

出卖方:姓名:身份证:

联系电话:委托代理人:电话:买受方:姓名:身份证:

联系电话:委托代理人:电话:

甲乙双方就房屋买卖协议如下:

一、乙方自愿购买甲方位于景德镇市戴家弄【怡翠园】3栋2单元807室,建筑面积约为平方米。

二、基于甲乙双方自愿协议约定,甲方同意总价人民币贰拾陆万肆仟伍百元出售给乙方上述商品房。

三、乙方先付给甲方购房款人民币捌万元,改名后,乙方再付给甲方人民币壹拾捌万肆仟伍佰元。

四、此协议一式两份,甲乙各执一份。甲乙双方同意

遵守。

甲方:

乙方:

二O一二年二月十五日二手房屋买卖协议书1

房屋买卖协议书

目录

一、房屋........................................................................................................................3

二、转让价格................................................................................................................4

三、付款方式.................................................................

...............................................4

四、房屋的交付............................................................................................................5

五、产权过户登记 .......................................................................................................5

六、税费负担..............................................................................................................5

七、公共维修基金 .......................................................................................................6

八、户籍........................................................................................................................6

九、附属设施的过户 ...................................................................................................6

十、房屋的占有、使用、收益、处分权 ...................................................................7

十一、甲方陈述、保证与承诺 ...................................................................................7

十二、争议解决............................................................................................................8

十三、其他....................................................................................................................8

卖方:

身份证号:

住址:

卖方:

与甲方关系:

买方:

身份证号:

住址:

买方(共有人):

身份证号:

住址:

甲方欲将本协议第一条所述房屋转让与乙方,双方经友好协商,达成如

下协议:

一、房屋

房屋坐落位置及房号:

房屋面积:

结构形式:

房屋产权证号:

所有人姓名:

土地使用权证号:

土地使用权性质:

他项权利:

权利人:

房屋所属物业管理单位:

物业费标准:

房屋附属设施:

二、转让价格

甲乙双方商定该房屋转让价格为人民币

元(大写:

元整),该价格所指向的转让标的包括该房屋及其所有附属设施和占用范围内的土地使用权。

三、付款方式

1.日内,乙方向甲方人民币甲方同时向乙方出具收款凭据。

2.办理完毕产权过户和公共维修基金过户手续后

日内支付人民币

元。

3.办理完毕户籍迁出手续后

元。

4.如果乙方违反上述条款之约定迟延付款的,应当按人民银行同期贷款基准利率支付违约金。

四、房屋的交付

1.甲方应当于乙方支付第三条第二款所述款项之当日向乙方交付房屋。

2.符合本合同第一条所述状况。

3.交付房屋时双方应当书面确认水表、电表、燃气表的数值,交付前发生的水、电、燃气费、采暖费,以及电话费、有线电视费、宽带上网费、物业费等,全部由甲方承担,交付后发生的此类费用由乙方承担。

五、产权过户登记

1甲、乙双方共同转让房屋的产权过户登记,甲方应当按登记部门要求提供或签署相关文件,需要甲方到场的,甲方必须到场。

六、税费负担

1.交易过程中发生的税费,由甲、乙双方按国家规定承担。国家未明确规定由谁承担的税费,由甲、乙双方平均分担。

2.因一方过错导致未能及时办理过户登记的,如果届时房屋价格上涨或其他因素导致相关税费增加的,由过错方承担增加的税费。

七、公共维修基金

甲方曾缴纳公共维修基金

元,甲方承诺于

将剩余维修基金及其利息余额全部过户至乙方名下。

八、户籍

甲方承诺于否则乙方可以解除合同,甲方应向乙方支付合同总价款20%的违约金,并赔偿乙方已付款的同期贷款利息损失。

九、附属设施的过户

1.电话、宽带

过户时限:

2.有线电视

过户时限:

3.燃气

过户时限:

4.水

过户时限:

5.电

过户时限:

6.暖气

过户时限:

十、房屋的占有、使用、收益、处分权

1、双方确认,自产权过户办理完毕之日起,该房屋的所有权由乙方全部享有,乙方对该房屋享有占有、使用、收益、处分权,甲方对该房屋不享有任何权利,无权对该房屋做出任何处分。

2、甲方应于收到乙方第一笔购房款之日,将相关权证资料交由乙方保管,如房产质量存在瑕疵或有其他必需由甲方配合才能处理的情况,甲方必须配合处理。

十一、甲方陈述、保证与承诺

1.甲方保证本合同第一条内容真实、完整、全面,没有任何隐瞒和保留,否则甲方愿意赔偿乙方的全部损失,如果导致乙方无法取得产权登记的,甲方承诺将退还乙方支付的全部价款,并按

房屋转让价款的20%向乙方支付违约金。

2.甲方承诺此次转让为不可撤销的转让,即在乙方按约定支付价款后,甲方不得拒绝转让房屋,也不得向第三人转让该房屋,否则,乙方可以要求甲方继续履行本合同或请求人民法院确认向第三人转让无效。如果甲方向第三人转让该房屋导致乙方无法取得房屋所有的,甲方承诺返还乙方已经支付的转让价款及利息并向乙方支付相当于该房屋转让价款一倍的违约金。

3.甲方保证不欠付任何基于该房屋及其附属设施而产生的税、费,如有欠费,甲方承担全部欠费及滞纳金、违约金、罚款等,并且应当赔偿因此给乙方造成的损失。

十二、争议解决

双方因本协议的签订、生效以及履行发生争议并且无法通过协商解决的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。十

三、其他

1.未尽事宜,双方可协商签订补充协议。

2.本合同一式三份,甲、乙双方、见证人各执一份,本合同自双方签字之日生效。

甲方:

乙方:

联系电话:

联系电话:

甲方(共有人):

乙方 联系电话:

联系电话:

见证人签字:

签订时间:

年 月 日

房屋买卖协议书 篇3

卖方:(以下简称甲方)

买方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规,双方在平等自愿,协商一致的基础上达成本协议:

一、此房屋座落于醴陵市解放路烈士塔7号,共计六层,砖混结构,小瓦屋面,室内阳台。

二、乙方所购房屋为B栋 楼,甲方只负责安装入户门、宽带线、有线、电话线、水电安装到户,该房的用途为住宅,建筑设计面积平方米。

三、乙方交付甲方的款项:

房款: 元/m2×m2= 元

(大写): 元,所需税款及费用由乙方承担。

四、面积确认和差异处理:

房产面积以产权登记面积为准。最终计价以房产局产权面积乘以单价计价计算,多退少补,误差应控制在3%以内。

五、付款方式及期限

一次性付款:签约时付 元,余额 元在房产证、土地证交付时付清。甲方收到乙方款项时应出具收款收据。

六、交房期限

此房为现房交付,乙方在付款之日起即有权使用。

七、甲方保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷,因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。

八、关于产权登记的约定

甲方应当在交房十八个月将房屋产权(土地证、房产证)交付给乙方,但乙方要配合甲方去有关部门签字提供合法的证件,且支付约定款项。

九、保修责任

甲方自交房使用之日起3年内负责保修责任和费用,但由于乙方装修和人为的损坏,甲方不承担责任,但可协助维修。

十、本协议其它未尽事项,双方协商解决。

此协议一式两份,双方各执一份,一经签字产生同等法律效力,望双方共同遵守执行。

甲方(签字):

乙方(签字):

地址:

地址:

电话:

电话:

年 月 日

房屋买卖协议书 篇4

**好范文后面为你推荐更多房屋买卖协议书!

甲方:(出售方)身份证号码:

乙方:(预购方)身份证号码:

出卖人(甲方):(以下简称甲方)身份证号码:(房屋共有产权人)身份证号码:(房屋共有产权人)身份证号码:(房屋共有产权人)身份证号码: 以上人是本合同中所述房屋的共有产权人。

买受人(乙方):(以下简称乙方)身份证号码:(乙方房屋共有产权人)身份证号码:

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条、房屋的基本情况:

甲方房屋座落在,位于第层,共套,房屋门牌号为,房屋结构为,建筑面积为平方米,房屋用途为(提供图纸、资料);甲方并将与所出卖该房产的相关的土地使用权和公摊权益转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。

第二条、本合同中所述房屋为的家庭(夫妻)共同财产。房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、垃圾清运费、入网费、有线电视费等。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。

第三条、上述房产的交易价格:

成交价格为:总价人民币元(大写:拾万仟佰拾元整)。

第四条、付款时间与办法:

甲乙双方同意以银行卡转账付款方式付款,并已在年月日将首付款(定金)人民币拾万仟佰拾元整交付甲方,首付款付款当时甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币拾万仟佰拾元整于年月日交付房屋给乙方后当日付给甲方,第三笔(尾款)房款人民币拾万仟佰拾元整于甲方将本合同所述房屋中的全部户口迁出并将此房房产证、土地证(如有)过户到乙方的当日付给甲方。

第五条、房屋交付:

甲乙双方在本合同第四条中明确房屋交付时间,甲方并将此安置房屋相关的所有手续、款项等一切和该项售房有关的文件及票据交付乙方(以各项文件及票据为证明);甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带钥匙全部交付给乙方,至此该项房产及其附带权益已全属乙方享有。

乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租,甲方不得以任何方法方式阻挠。在办理房屋产权证,土地证及其过户手续时,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证,原房屋产权人结婚证及复印件,原房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意的书面意见等),不得用任何方式及任何理由拒绝阻挠。

第六条、甲方逾期交付房屋的违约责任:

除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,甲方按约定房屋交付之日第二天起至实际交房时间向乙方支付已支付房价款金额的壹%(大写数字)的违约金,合同继续履行;逾期超过陆拾天(大写数字),则视为甲方不履行本合同,乙方有权终止合同,甲方应将乙方累计已付款全额还与乙方,乙方有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款并追究甲方的违约责任。

如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款和追究违约责任。

第七条、关于产权登记的约定:

由于本房产属安置房,当产权能登记到甲方后,除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方应在60日内完成登记,否则视为违约。甲方完成登记后应在15日内主动联系乙方办理过户手续。如无法办理房产手续甲方应向乙方提供相关书面证明材料,如甲方有意隐瞒或单方面反悔要求终止合同,需向乙方赔付全额房款,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款和追究违约责任。

如果此项房产在年月日前因国家对此房产的政策原因(依国家下发的政策为准,参考此小区其他同类房产)而使甲方无法取得产权,乙方有权终止合同并要求甲方退已支付款,并要按照同期银行贷款利率计算已支付款的利息款给乙方,不追究违约责任。第八条、违约责任条款:

1、甲方不得擅自解除合同,若甲方单方解除合同,乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款和追究违约责任。

2、乙方根据本合同规定向甲方提出办理产权过户手续,甲方超过叁拾天不协助乙方办理手续,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行合同。并协商解决过户问题和追究违约责任。

3、本合同约定价款为一口价,日后房屋是否升值贬值与甲方无关不得以任何理由追加房款,否则乙方有权退房并要求退款和追究违约责任。

4、当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。

5、当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时,新的产权所有人承担甲方全部责任。

6、本合同签订后,如一方违反本合同条款,违约方应向对方支付三万元的违约金。7、乙方如不能按规定支付房款,每逾期一日,应向甲方支付五十元罚金,逾期30日即为违约;

8、甲方如不能按规定交付房产,每逾期一日,应向乙方支付五十元罚金,逾期30日即为违约;

9、甲乙双方故意拖延办理过户,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期90日即为违约;

第九条、本合同主体

1、甲方是共人,委托代理人为即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证出售本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。

2、乙方是,代表人是。

十条、但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(年月日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

第十一条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式份,一份张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)一份,留存备查。

第十二条、本合同发生争议的解决方式:

双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。

1、提交XXX仲裁委员会仲裁。

2、任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。

甲方(签章): 乙方(签章):

身份证号码: 身份证号码:

电 话: 电 话:

年 月 日 年 月 日

见证方(中间人):身份证号码:

日期: 年月日

见证方(中间人):身份证号码:

日期: 年月日

房屋个人买卖协议书 篇5

上诉人(原审被告):

被上诉人(原审原告):股份有限公司

法定代表人:,董事长

住所地:上诉请求

1、依法撤销某某县人民法院(20)来民二初字第00099-1号民事裁定书;

2、请求被上诉人赔偿元损失

事实和理由

综上所述,上诉人认为:

原审法院认定事实和适用法律错误,必然导致裁判的错误,故上诉人依法向贵院提起上诉,望裁如所请。

此致

市中级人民法院

上诉人:

二一一年月日

个人房屋买卖协议书 篇6

合同当事人:

卖方:身份证号码:

买方:身份证号码:

根据国家《民法典》及有关法规之规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买下述房产,达成如下协议:

一、房屋基本情况本合同房屋座落地址××镇林荫路号,建筑面积

平方米,结构砖砭,层次一、二层沿街,间数:楼底共间,新旧程度成,户内配置电气、给排水到户,装潢。

二、甲方通过转让取得上述房产的产权,该房产性质为商业、住宅房。有房产证、土地证。现同意将上述房产转卖给乙方。房产证和土地使用权证见附件一。

三、价格与费用经约定,上述房产总价格:此价格未包括二手房交易的各种费用,具体另附件二约定,乙方

万首付房款后,甲方开始办理有关过户手续。过户之后,余款由乙方采用二手房按揭贷款的形式支付完毕。

四、付款及交房约定:双方同意按下述方式交接:

1.在房产证和土地使用权证已经办至乙方名义下的前提下,乙方在年月-月之前,付清全部房款。

2.甲方在乙方付清全部房款后,将付清之次日起的租赁收益归乙方所有,其计算为将租金按日平均计算。并将上述租赁收益与房款一并结算扣减。

五、上述房产的建筑面积按房产证发证单位核算的面积为准,如发证面积与本合同面积有误差,本合同约定的成交价格不变。

六、其他约定:

1.由甲方负责办理房产证及土地证的过户登记至乙方的手续,各自承担的费用按附件约定。

2.乙方支付本合同房款所需的贷款由乙方自行出面办理,甲方协助提供所需的各种文件及证书。

3、甲方保证上述房屋的现有所有承租人已经放弃同等条件下的优先购买权,保证上述房屋的所有抵押权人已经同意甲方出卖上述房屋

4、甲方承诺在乙方支付万元的首付款后的日内,立即解除上述房屋上设置的任何抵押和任何权利限制。

5、根据甲方与现有承租人签订的合同,上述房屋的租赁期到年月到期。依据此,乙方承诺原甲方的出租合同至年

月到期之前不予变更。

七、保修责任:商品房的保修责任由建设部规定的法定责任单位负责,本房产开发单位是嘉善县地方房产公司。自本合同生效之日起,由乙方自行联系处理有关保修的一切事宜,甲方不承担任何责任,但是甲方保证提供相应的用于证明开发单位和保修义务人的文书。

八、违约责任:本合同生效后,甲乙双方任何一方无正当理由要求中止合同的,或者违反自己一方的义务和承诺的,或者延迟履行义务达

天的,均由责任方承担违约责任,并按实际付款的20%支付违约金。

九、本合同在履行中发生争议的,由甲乙双方协商解决,协议不成,甲乙双方同意由仲裁机构协调解决。

十、为确保各方履行本合同,甲方商请为其保证人,乙方商请为其保证人。保证范围为被保证人在本合同中的所有义务和责任,保证方式为连带责任保证。

十一、本合同经各方签章后生效,本合同一式六份,甲乙双方及其保证人各一份,其余用于办理变更登记等手续。

甲方:

乙方:

个人房屋买卖协议书 篇7

出卖人(以下简称甲方):,身份证件号: 编号: NO 0000000

住址: 联系电话:

买受人(以下简称乙方):,身份证件号:

住址:联系电话:

中介人(以下简称丙方):住址: 联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:

一、经丙方介绍,甲方自愿将本合同第二条所列房屋出售给乙方,甲方已将房屋状况充分告知乙方,乙方对甲方所出售的房屋及附属设施、装潢情况已充分了解,愿意购买该房屋。

二、甲方出售房屋的基本情况:

1、房屋坐落在,建筑面积平方米。

2、附属设施、装潢情况。

3、该房屋的性质为:,原出卖人为,购买该房屋的购房款元,甲方已经向原产权人全部交齐,并取得了该房屋产权证书(产权证书中注明:)。

4、该房屋是甲方个人合法财产,甲方自愿转让给乙方。

三、房屋的价款及支付方式

1、甲、乙双方约定上述房屋成交价款为人民币元(大写),附属设施、装潢价款元(大写),总计元(大写)。

2、付款方式、期限:本合同签订之日起日内,乙方将上述房款一次性(或分期,写清具体支付时间)支付给甲方(或丙方),购房定金在付款时冲抵房款,如房款交付给丙方,丙方应在将房款转交给甲方。

四、房屋的交付

1、本合同签订之日起日内,甲方将房屋交付给乙方使用,上述房屋交付给乙方之前发生的该房屋的物业管理费、水电费、煤气费、电讯费及其它有关费用,由甲方缴纳。

2、甲方在交付房屋的同时,应将该房屋的权利证书及相关资料交与乙方,包括但不限于:房产证、原始购房合同、交付购房款、物业费等费用的凭据及其他与该房屋有关的资料。

五、三方权利义务

1、甲方应保证出卖的房屋权属清楚,无产权纠纷,符合房屋转让条件。自本合同签定之日起,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务,均由甲方负责,并承担相应的法律责任,由此给乙方造成损失的,由甲方赔偿。

2、在该房屋可以办理产权过户时,甲方应积极配合乙方办理产权过户,并将产权证办理在乙方名下。在该房屋可以办理产权证过户手续后90日内,由于甲方的原因,致使乙方不能取得署名为乙方的该房屋产权证时,乙方有权要求甲方继续办理,通过诉讼或其他渠道要求甲方办理,并且,乙方有权解除本合同,乙方解除本合同时,甲方应双倍返还乙方已经支付的购房款,并赔偿乙方因此而遭受的全部损失(包括但不限于乙方在同地段购买相同面积房屋按最新的市场价与本合同约定购房价格的差额)。

3、乙方未取得署名是乙方的产权证前,如该房屋出现拆迁、重建等情况,购房款、房屋拆迁补偿、房屋置换等权益全部归乙方所有,并且甲方有义务积极协助乙方办理相关事宜。

4、本合同签订后,乙方有权将该房屋再另行出售或转让给第三人,所获收益与甲方无关,甲方仍然有义务协助第三人办理该房屋的有关事宜。

5、乙方在购买房屋后,没有正当理由不得要求退房。否则应赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

6、丙方仅提供相关房屋买卖信息及良好的中介服务,促成本合同的签订,本合同在履行过程中甲乙双方发生的纠纷与丙方无关,因此不承担任何责任。

7、甲、乙两方应各自按上述房屋价款的%支付给丙方中介服务费,各为元,于本合同签订之日向丙方支付。

六、违约责任:

1、本合同签订后,甲乙双方必须全面,正确履行。任何一方违约或反悔、或不积极办理相关手续、或因产权不合法、均视为违约。甲方违约时,除返还乙方已付购房款外,还应赔偿乙方因此而遭受的全部损失(包括但不限于乙方在同地段购买相同面积房屋按最新的市场价与本合同约定购房价格的差额)。乙方购买该房屋后,不得再要求退房,否则应赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

本合同签订后,甲、乙双方中一方悔约的,违约方应承担双方的中介服务费,丙方有权在定金中优先收取。

2、因该房屋权属存在争议,致使乙方不能正常居住和使用该房屋时,乙方有权立即解除合同,甲方应向乙方返还已支付的购房款并赔偿乙方因此所受全部损失。

3、乙方未按期向甲方付清购房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期一日,由违约方给付对方该房屋总房款万分之的违约金。逾期日未付清房款或未交付房屋的,对方有权解除本合同,违约方应承担违约责任并对由此造成的损失承担赔偿责任。

甲、乙双方或一方未按期给付丙方中介服务费的,每逾期一日,违约方应按中介服务费的%给付丙方违约金。

七、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方均可以向房屋所在地人民法院起诉。

八、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

九、本合同自三方签订之日起生效。

甲方:乙方:

身份证件号码: 身份证件号码: 甲方(配偶): 年 月 日

身份证件号码:

年 月 日

丙方:

经办人:

年 月 日

个人售房协议书 篇8

卖方(甲方): 身份证号码:

买方(乙方): 身份证号码:

根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,订立本协议,以资共同遵守。

第一条 甲方将自己的房屋转让给乙方。房屋具体状况如下:甲方愿将其位于的房屋,房屋建筑面积平方米连同1号楼下面120号储藏室一并出售给乙方。

第二条 甲、乙双方经协商达成一致,同意上述房产转让价格为人民币(大写):万千百拾元整。(小写: )甲、乙双方同意,自本协议签订之日起,乙方一次性将房款付给甲方,同时甲方将相关证明交给乙方。

第三条 甲、乙双方同意,本协议生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于20年月日将上述房产交付乙方。交付乙方后,该房可产生的一切费用均由乙方承担。

第四条 税费分担 经甲乙双方协商一致同意,目前由于政策限制,暂不能办理过户手续,日后政策允许,办理房产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担,甲方无偿提供协助办理相关手续。

第五条 上述房产风险责任自本协议签字之日起转移给乙方,该房产日后所产生的一切收益一并转移给乙方,与甲方无关。

第六条 协议发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

第七条 本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

第九条 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:(签章) 乙方:(签章)

经办证明人:

20年月日

个人房屋买卖合同协议书 篇9

卖方:(简称甲方) 身份证号码:

买方:(简称乙方) 身份证号码:

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在市区拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为平方米。(详见土地房屋权证第号)

第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币元/平方米,总价:人民币元整(大写:佰拾万仟佰拾元整)本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币元整,作为购房定金。

第三条 付款时间与办法:

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币拾万仟佰拾元整给甲方,剩余房款人民币元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币拾万仟佰拾元整给甲方,剩余房款人民币元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将等费用结清。

第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由方承担,中介费及代办产权过户手续费由方承担。

第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条 本合同主体

1.甲方是共人,委托代理人即甲方代表人。

2.乙方是,代表人是.

第八条 本合同如需办理公证,经国家公证机关公证处公证。

第九条 本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、公证处各一份。

第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条 双方约定的其他事项:

出卖方(甲方)   购买方(乙方)

身份证号码:   身份证号码:

地 址:   地 址:

邮 编:   邮 编:

电 话:   电 话:

代理人(甲方)   代理人(乙方)

身份证号码:   身份证号码:

鉴证方:

鉴证机关:

地 址:

邮 编:

电 话:

法人代表:

代 表:

经 办 人:

日 期: 年月日

鉴证日期:年月日

个人房屋买卖合同协议书 篇10

卖方:(简称甲方) 身份证号码:

买方:(简称乙方) 身份证号码:

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在市区拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为平方米。(详见土地房屋权证第号)

第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币元/平方米,总价:人民币元整(大写:佰拾万仟佰拾元整)本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币元整,作为购房定金。

第三条 付款时间与办法:

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币拾万仟佰拾元整给甲方,剩余房款人民币元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币拾万仟佰拾元整给甲方,剩余房款人民币元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将等费用结清。

第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由方承担,中介费及代办产权过户手续费由方承担。

第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条 本合同主体

1.甲方是共人,委托代理人即甲方代表人。

2.乙方是,代表人是.

第八条 本合同如需办理公证,经国家公证机关公证处公证。

第九条 本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、公证处各一份。

第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条 双方约定的其他事项:

出卖方(甲方)   购买方(乙方)

身份证号码:   身份证号码:

地 址:   地 址:

邮 编:   邮 编:

电 话:   电 话:

代理人(甲方)   代理人(乙方)

身份证号码:   身份证号码:

鉴证方:

鉴证机关:

地 址:

邮 编:

电 话:

法人代表:

代 表:

经 办 人:

日 期:年月日

鉴证日期:年月日

私人房屋买卖协议书电子版 篇11

私人房屋买卖协议书

甲方(卖方):

姓名:[这里填写卖方姓名]

身份证号:[这里填写身份证号]

联系电话:[这里填写联系电话]

乙方(买方):

姓名:[这里填写买方姓名]

身份证号:[这里填写身份证号]

联系电话:[这里填写联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其所有的房屋出售给乙方事宜,达成如下协议:

一、房屋基本情况

房屋位于[这里填写房屋位置],建筑面积[这里填写建筑面积]平方米,房屋所有权证书编号为[这里填写房屋所有权证书编号]。

二、房屋售价

甲方同意将其所有的房屋出售给乙方,售价为人民币[这里填写售价]元。

三、付款方式

乙方应按照以下方式支付房款:

1.一次性付款:乙方应在签订本协议之日起[这里填写天数]内,一次性支付全部房款。

2.分期付款:乙方应在签订本协议之日起[这里填写天数]内,支付全部房款的[这里填写比例],余款在[这里填写具体时间]内付清。

四、房屋交付

甲方应在收到房款后[这里填写天数]内,将房屋交付给乙方。

五、违约责任

如乙方未按照约定支付房款,甲方有权解除本协议,并要求乙方退还已支付的房款。如甲方未按照约定交付房屋,乙方有权解除本协议,并要求甲方退还已支付的房款。

六、其他约定

1.房屋过户费用由乙方承担。

2.房屋内的家具、家电,甲方应一并出售给乙方。

3.本协议经甲乙双方签字后生效。

甲方(卖方):[这里签字]

日期:年月日

乙方(买方):[这里签字]

日期:年月日

个人买卖房屋协议书 篇12

卖方:(甲方),身份证号:

买房:(乙方),身份证号:

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:

第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下: 甲方所售房屋位于x,房屋占地面积约为x平方米,院子占地面积约为x平方米,房屋为x楼,一楼为x个门面,2、3楼为套房,中间有楼梯间,房屋总面积约为x平方米,一楼门面为框架结构,二、三楼住房为砖混凝结构,二、三楼房屋平面图见本合同附件;

第二条 房屋价格及其他费用: 甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币x万元整(¥x);

第三条 付款方式: 签订合同之日一次性付清;

第四条 特别约定:1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的,由甲方负责处理。2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时,甲方应予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。

第五条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

第六条 今后如房屋重建,甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地,土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合;

第七条 本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;

第八条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力;

第九条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效;

第十条 本合同附二、三楼平面图;

第十一条 本合同一式三份,甲方执一份、乙方执二份;

甲方(签印): 住 址: 联 系 电 话:

乙 方(签印): 联 系 电 话:

签订日期:年月日

标签: 协议书