在平时的工作学习中,我们总少不了进行协议书写作的机会,想写好协议书类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《施工协议书优质3篇》,希望对你的范文写作有所帮助。
下面是好范文小编整理的施工协议书通用3篇,供大家参考。
施工协议书通用1
工程名称:
建设单位:
分包单位:
总承包单位负责现场协调及安全管理工作,为确保施工安全,经双方友好协商,签订以下协议,各方要严格遵守执行。
一、工程概述
1工程名称:
2工程地址:
二、工程项目期限
1自工程开工至工程验收竣工当日结束
三、协议内容
1分包单位必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策,严格执行有关安全生产及劳动保护法规、条例、规定。
2分包单位应有安全管理组织体制,包括分管安全生产的领导,各级专职和兼职安全员;应有各种工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3分包单位的项目管理人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
4施工单位应在施工前组织召开现场安全生产教育会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度,乙方必须检查、督促施工人员严格,认真执行。
5施工期间,分包单位指派同志负责本项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等。
6分包单位在施工期间必须严格遵守总包方安全生产管理制度,接受总包方的督促、检查和指导。
7在施工过程中的个人安全防护用品,有分包单位自理并督促施工人员穿戴好安全防护用品。
8分包单位人员所处施工区域、施工环境、和操作设备、工具用品等必须认真检查,发现隐患,及时停止施工,并有有关单位检查落实整改后方可施工,就表示该施工单位确认施工场所、施工环境、工具设备等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自负。
9有分包单位提供的机械设备工具等,在安装完毕实用前,应按规定验收,并做好验收及交付使用手续,严禁为经验收或验收不合格的情况下使用,否则由此发生的后果使用方负责。
10分包单位在施工期间所使用的各种设备及工具等均自备,如出现借用或租售情况,应有双方有关人员办理借用或租售手续。借出方应保证设备或工具符合安全要求,但借入方必须尽心检验。一经接收,设备和工具的保管,维护以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均有借入使用方来承担后果。
11分包单位人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如需拆除或更动必须经过施工负责人和各方指派的安全员的同意,并采取必要的可靠的安全措施后方可拆除。任何一方人员擅自拆除所造成后果均有该方人员及单位负责。
12特种作业必须执行国家规定的《特种作业人员安全指数培训考核办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证。
13分包单位必须严格执行各种防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火。消防器材不准挪作他用。不准玩耍,损坏偷盗。焊工必须持有有效证件上岗作业,严禁无证操作。
14分包单位需使用总包单位提供的电气设备,只使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向总包单位提出,总包单位应积极整改,整改合格后方可使用,违反本规定或不经总包方许可,擅自乱拉电气线路造成的后果均有肇事单位负责。
15贯彻谁施工谁负责的安全原则,分包单位人员只施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其他事故(包括有分包单位责任造成的人员伤亡等),总承包单位有协助紧急抢救伤员义务,分包单位负责事故上报,经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用均由肇事施工单位负责。
16本协议经总包单位、分包单位签字后生效,本协议一式两份,各方各持一份。
总包单位代表:
分包单位代表:
日期:_____年____月___日
施工协议书通用2
甲方:
乙方:
为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全事故发生,为明确双方责任,经甲、乙双方协定,特签订本协议书:
一、安全目标:
杜绝一切安全事故发生,确保安装工作顺利完成。
二、甲方责任:
1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首位。
2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。
3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组。
4.不违章指挥,不强令冒险作业。
5.乙方违章作业,甲方有权令其停工整顿。
6.乙方提出安全等方面的合理化建议,甲方须认真接受,并尽快采取措施。
三、乙方责任:
1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例,严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。
2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。
3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。
4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全及施工防护安全由乙方负全部责任。
5.在作业前,应先对作业环境进行检查,同一垂直面上是否有人施工,是否有可靠的立足点,安全防护设施是否符合安全作业条件,排除安全隐患后,方可进行作业。
6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是其他人员,由乙方负全部责任。
7.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。
四、协议书有效期:
自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。
五、本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。
甲方负责人签字:
乙方负责人签字:
签订日期:
施工协议书通用3
发包人(全称):______
承包人(全称):______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
1、工程概况
工程名称:_______________修建工程
工程地点:______
工程内容:大屋面整修、新建储水池及游泳馆维修
2、合同工期
开工日期:______年______月______日
竣工日期:______年______月______日
合同工期总日历天数:______天。
3、质量标准
工程质量标准:合格
4、暂定合同价款
金额(大写):贰佰壹拾万元(人民币)¥:______元
5、双方一般权利和义务
(1)发包人工作
施工场地具备施工条件的`要求及完成的时间:发包人会按协议条款所述的时间通知承包人去接收工地,承包人须在该通知上注明的日期按时接收,并在接收工地后立刻展开有关工作。
将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:工程开工前将工程所需临时用水、用电提供至建筑红线外施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:工程开工前
工程地质和地下管线资料的提供时间:工程开工前
由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:工程开工前
水准点与座标控制点交验要求:发包人以书面形式交验,并于交付施工现场时,在现场实际交验。
图纸会审和设计交底时间:另行议定
协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:施工过程中,如发现本建筑周围或地下有上述需保护内容,承包人应提出具体保护措施方案,由发包人征得当地文物管理部门同意后,由承包人实施,所需费用由承包人提出预算,发包人同意后支付。
(2)承包人工作:
日夜雇用足够数目及称职的保安人员于工地上,并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。
对所有物料、设备、机械和工具等的损坏或失窃负全责。
承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任,并须保障发包人免负该等责任,除非有关伤亡是发包人或其应负责的人所引致的。
承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任,并须保障发包人免负该等责任,惟有关损坏必须是承包人、其雇员或人或是任何分包人、其雇员或人的疏忽、遗漏或过失所引致的。
承包人须避免因进行及完成本发展项目而引起的一切扰民事宜,承包人须负责及承担一切因此而引起的纷争协调及保障及赔偿发包人因承包人不力、错失等而引起的一切索赔。因上述要求而引起的一切费用如工期索赔等,一概不被接纳。
在工程进行期间,每天须尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等,使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包人的任何关于清除垃圾或整理工地的指示。
承包人不得在施工场地内堆积垃圾以免妨碍各施工人员或单位顺利进行有关工程。
6、进度计划
承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前7日
工程师确认的时间:收到后7日
7、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位:基础结构、结构封顶。如承包人未通知发包人进行检验就进行下一工序的施工,发包人可以要求再检验,发包人将不负责任何事后的挖开检查、试验及修补的费用,亦不会给予任何工期延长,所需费用由承包人负担。
8、工程款(进度款)支付
承包合同签订后7天内,发包人向承包人支付合同金额______的预付款。以后承包人每月20日向监理单位申报工程进度款申请,发包人按照监理单位审核确定的进度款的______支付给承包人,当工程款支付至总款项的______时停止支付。
其余款项待竣工结算审核完成后10天内保留合同结算总价的______作为保修金外,其余一次性支付给承包人,保修金在保修期满后一个月内支付。
9、竣工结算
工程竣工验收报告经发包人认可后30天内,承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料;发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实,给予确认并办理结算。
根据工程性质,合同总价为暂估价,双方协商结算据实调整,承包方依据______市建筑工程预算定额(______)及______市房屋修缮工程预算定额(______)及其他相关定额编制结算书。
结算书编制主要依据如下:
①经发包人、设计单位、监理单位、承包人确认的现场施工图;
②发包方签认的变更洽商;
③相关补充协议及补充资料;
④发包方及监理确认的认价单;
⑤______市第26期造价信息、相关市场价及国家相关文件;
10、竣工验收
(1)承包人提供竣工图的约定:______套竣工图
由于承包人不能按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程价款不能结算时,发包人不承担逾期支付工程款的违约责任,此时,承包人不得因此拒绝按合同规定就合同项下工程承担保修责任。
(2)承包人应在合同规定的竣工验收报告经过发包人、监理单位和设计单位批准之日将合同项下工程交付发包人所有,并自该日起7日内将一切施工设备及所有施工人员撤出工地(依约进行修改的除外)。
11、保修
承包人应依照中华人民共和国国务院279号令颁布实行的“建设工程质量管理条例”和合同条件的有关约定,对整个工程承担保修责任;除非合同中另有约定,保修的费用由承包人承担。
12、争议
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第一种方式解决。
(1)提交______仲裁委员会仲裁;
(2)依法向______人民法院起诉。
发包人:
承包人:
____年____月____日